下面小编整理了农村私人自建房屋合同4篇内容，欢迎阅读参考，希望能帮助到大家。
甲方：________
身份证号：________
乙方：________
身份证号：________
甲方将位于________区的建设工程委托给乙方承包。双方经协商同意，就该建房工程的施工承包事宜达成以下协议：
一、施工方式：乙方采用包工包料方式承包。乙方负责施工并自行解决所需的设备和原材料，水电费用由乙方支付，施工人员的吃住行以及施工安全由乙方负责。
二、施工要求：
1.乙方需按照施工图纸完成施工任务，不得随意更改。如需更改，需征得甲方同意。
2.乙方从合同签订之日起开始施工，工期为________月（共计________天）。乙方需要按照工期合理安排施工进度，保证按时交房。如因不可抗力因素（如自然灾害）导致停工，工期顺延。
3.乙方在施工过程中使用红砖、国际钢材、拉发基水泥等材料。建筑结构要求如下：
基础：钻井个数，柱子高度________cm，钢筋数量________根，箍筋数量________个。
地圈梁：高度________cm，宽度________cm，钢筋数量5根，箍筋数量________个，间距________cm。
楼板：高度________cm，钢筋数量________根，双层楼面板筋数量________个，间距________cm，楼面厚度10cm。
梁柱________，板面________，地坪打好，排水________，管子________根，屋面天沟宽度________cm，楼梯铁门一道。隐蔽部分请甲方监督。不包括门窗。
4.水、电、气：建房手续费用由甲方支付，乙方协助办理。
三、工程费用及付款方式：
工程报价：每平方____元，主体、楼梯、阳台按实际建筑面积结算，包含税收。
1.基础完工后支付总造价的________%。
2.每层楼面打好后支付该层造价的________%。
3.主体完工后支付总造价的________%。
4.内外抹灰完工后支付________%。
5.所有证件办理完成后，一年内支付全部余款。
如果甲方未按时支付工程款，乙方有权停工。停工期间产生的经济损失由甲方承担。
四、工程内容：
工程内容包括旧房屋拆除、弃渣转运、基础、主体三层砖混结构、室内外抹灰、街面外墙漆、屋顶瓦盖、水电气到户门口、化粪池一口。其中，门市高度为________米，住房每层高度为________米。工程内容不包括门窗（门市门除外）。
五、安全责任：施工过程中发生的安全事故由乙方承担责任。
六、其他约定：如施工受到居民阻工导致停工，甲方负责赔偿并协调解决。
七、违约责任：
1.乙方承诺：如建好的房屋出现重大质量问题，足以影响甲方生活安全，甲方有权向乙方索赔，索赔金额不低于全部建房款。
2.本合同一经签署，双方不得反悔。如任一方反悔，除正常的工程材料款结算外，须支付违约金________万元。
八、争议解决：
本协议履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。协商不成，可向____区人民法院提起诉讼。
九、协议生效：
本协议自甲乙双方在协议文本上签字（或盖章）之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方签字：________
乙方签字：________
签约时间：________年_______月_________日
甲方和乙方签订了一份房屋修建合同。甲方计划在原庄基上修建房屋，而乙方是一家长期从事农村房屋修建的专业公司。根据合同，乙方将负责房屋的修建工作。合同内容如下：
1.房屋结构及承揽范围：甲方已完成地基和底圈梁的建设，现将房屋地上部分的修建工作委托给乙方。乙方的工作范围包括砌墙、打圈梁、上屋面、室内粉刷、贴瓷砖、水泥地面铺设、房屋东侧水泥外墙。
2.房屋计价面积及工价支付方式：
-计算面积方式：房屋建设完成后，双方将测量房屋长度和宽度，然后计算出房屋的实际面积。该面积减去院内露天空地的面积，即为房屋的计价面积。
-工价：双方约定，每平方米的工程费用为一定金额。根据计价面积和工程费用的乘积，即可得到总工程费用。
3.支付方式：甲方在签订合同之前需支付一笔定金给乙方。随后，在完成主体结构的修建和屋面施工后，甲方需再支付一部分款项。最后，在粉刷完成并经甲方验收合格后，甲方需支付剩余款项。
4.合同期限：合同期限从特定日期开始，到特定日期结束。在此期间内，砌墙、打圈梁、屋内粉刷、贴瓷砖、水泥地面铺设、房屋东侧水泥外墙的工作需要按时完成。
5.双方的权利与义务：
-甲方需按时支付工程款，并提供乙方所需的建筑材料。
-甲方需提供水和电，并确保其正常供应。
-乙方需按照甲方的设计意图按期完成工程，并确保房屋质量符合行业要求。
-乙方应采取安全措施，确保施工安全，并承担由此产生的责任。
6.违约责任：
-如甲方未按时支付工程款，将需要向乙方支付违约金。
-如乙方未按时完成工程，将需要向甲方支付违约金。
-如房屋质量存在问题，甲方有权要求乙方进行修理或重建。若乙方未能在通知后三天内履行义务，甲方有权由他人进行修理或重建，并由乙方承担相关费用。
7.其他事项：
-如有未尽事宜或需要变更承揽内容，双方可友好协商解决，并签订补充合同。
-本合同经甲、乙双方签字后生效，一式三份，由甲乙各执一份，中间人执一份，具有同等法律效力。
甲方签字：__
乙方签字：__
日期：__
双方合同当事人：
转让方（以下简称甲方）：______________
承受方（以下简称乙方）：______________
根据《中华人民共和国合同法》及其他法律，在平等、自愿的基础上协商一致，甲方自愿将宅基地转让给乙方使用。甲乙双方为此达成如下协议：
第一条：土地的位置和性质
甲方宅基地位于______________，面积为__________平方米，四周邻居分别是东邻_________、西邻_________、南邻_________、北邻_________（附有宅基地照片及平面图附件，双方签字确认）。
第二条：土地转让价格和付款方式
甲方和乙方共同商定该宅基地的转让价为小写：__________，大写：__________。乙方将以现金方式一次性付清宅基地款，双方签字之日起生效，双方均不得反悔，不得以任何理由改变本合同协议。
第三条：甲乙双方的权利和义务
1.甲方在乙方付清宅基地款之前，应向乙方提供土地产权证明，并保证此宅基地没有产权纠纷和财务纠纷。如交接前后发生任何纠纷，甲方将承担全部责任。
2.在土地使用和建房期间，甲方应积极配合乙方办理房屋产权和各种手续。该宅基地在合同生效后，包括以后在建房屋的所有产权款项归属乙方，与甲方无关。在办理土地使用和房屋产权证时，甲方必须配合和支持，房屋归乙方所有。
3.如因甲方原因在施工过程中发生土地权属、相邻关系纠纷等问题，甲方应积极配合调解，并保证此宅基地建房顺利完工。在此期间产生的费用由甲方承担。
4.本合同生效后，房屋土地权属归乙方持有。
5.如政府部门允许私人转让过户时，甲方应积极配合乙方办理过户手续（过户手续费用由乙方承担）。
6.合同生效后，甲方应保证此自建房顺利完工。如因甲方原因导致建房手续不全、执法部门阻止施工等问题，甲方应根据实际情况退还乙方宅基地款项。
7.合同生效后，甲方原有的自来水和电合同也应同时转让给乙方。
第四条：甲乙双方的违约责任
下面小编整理了农村私人自建房屋合同4篇内容，欢迎阅读参考，希望能帮助到大家。
甲方：________
身份证号：________
乙方：________
身份证号：________
甲方将位于________区的建设工程委托给乙方承包。双方经协商同意，就该建房工程的施工承包事宜达成以下协议：
一、施工方式：乙方采用包工包料方式承包。乙方负责施工并自行解决所需的设备和原材料，水电费用由乙方支付，施工人员的吃住行以及施工安全由乙方负责。
二、施工要求：
1.乙方需按照施工图纸完成施工任务，不得随意更改。如需更改，需征得甲方同意。
2.乙方从合同签订之日起开始施工，工期为________月（共计________天）。乙方需要按照工期合理安排施工进度，保证按时交房。如因不可抗力因素（如自然灾害）导致停工，工期顺延。
3.乙方在施工过程中使用红砖、国际钢材、拉发基水泥等材料。建筑结构要求如下：
基础：钻井个数，柱子高度________cm，钢筋数量________根，箍筋数量________个。
地圈梁：高度________cm，宽度________cm，钢筋数量5根，箍筋数量________个，间距________cm。
楼板：高度________cm，钢筋数量________根，双层楼面板筋数量________个，间距________cm，楼面厚度10cm。
梁柱________，板面________，地坪打好，排水________，管子________根，屋面天沟宽度________cm，楼梯铁门一道。隐蔽部分请甲方监督。不包括门窗。
4.水、电、气：建房手续费用由甲方支付，乙方协助办理。
三、工程费用及付款方式：
工程报价：每平方____元，主体、楼梯、阳台按实际建筑面积结算，包含税收。
1.基础完工后支付总造价的________%。
2.每层楼面打好后支付该层造价的________%。
3.主体完工后支付总造价的________%。
4.内外抹灰完工后支付________%。
5.所有证件办理完成后，一年内支付全部余款。
如果甲方未按时支付工程款，乙方有权停工。停工期间产生的经济损失由甲方承担。
四、工程内容：
工程内容包括旧房屋拆除、弃渣转运、基础、主体三层砖混结构、室内外抹灰、街面外墙漆、屋顶瓦盖、水电气到户门口、化粪池一口。其中，门市高度为________米，住房每层高度为________米。工程内容不包括门窗（门市门除外）。
五、安全责任：施工过程中发生的安全事故由乙方承担责任。
六、其他约定：如施工受到居民阻工导致停工，甲方负责赔偿并协调解决。
七、违约责任：
1.乙方承诺：如建好的房屋出现重大质量问题，足以影响甲方生活安全，甲方有权向乙方索赔，索赔金额不低于全部建房款。
2.本合同一经签署，双方不得反悔。如任一方反悔，除正常的工程材料款结算外，须支付违约金________万元。
八、争议解决：
本协议履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。协商不成，可向____区人民法院提起诉讼。
九、协议生效：
本协议自甲乙双方在协议文本上签字（或盖章）之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方签字：________
乙方签字：________
签约时间：________年_______月_________日
