今天小编精心为大家整理了一些有关于 挂靠合同完整版参考模版内容,欢迎阅读和下载。
挂靠合同完整版参考1
甲方:____公司
乙方:______
双方为了承包______部分土建、钢构厂房、综合楼等项目工程,达成了合作协议。根据协商一致的原则,为明确双方的权利和义务,特此订立以下条款:
一、工程概况
1、工程名称:_____部分土建、钢构厂房、综合楼等项目。
2、工程地点:_____第号地块
3、工程内容:_______部分土建、钢构厂房、综合楼等项目。
三、合同价额:___万元(以结算为准),其中人工劳务费和机械费____万元
四、甲方的基本权利与义务
权利:
1、甲方根据_____公司的拔款情况支付劳务管理费,扣除千分之四的管理费后,按工人工资清单支付给施工工人。甲方不承担乙方的其他费用,如税金和违约金等。
2、如果乙方需要甲方提供发票,乙方负责缴纳税费。
3、甲方有权保护本公司和乙方的利益,防止受到损害。
4、如果乙方有损害甲方声誉和形象的行为,甲方有权单方面解除合同,但不退还管理费。
义务:
1、甲方在合同生效后向乙方提供相关资质和证件。
2、如果业主不能及时支付劳务工人工资,甲方有义务协助乙方向业主追讨,乙方放弃追究甲方支付工人工资责任和赔偿。
3、根据合理的要求,甲方尽可能提供好的服务。
4、不得违反合同规定干涉乙方的经营自主权。
五、乙方的权利与义务
权利:
1、有权决定乙方的机构设置、人事任免和人员招聘。
2、有权根据规定进行奖惩,招聘和辞退违纪人员。
3、实行内部独立核算、自负盈亏。
4、所有正常利润归乙方所有,不受甲方干涉。
义务:
1、在施工过程中严格遵守国家法律法规和甲方的规章制度。
2、乙方必须将农民工工资支付到甲方账户,并提供乙方管理人员和民工工资表花名册给甲方。
3、乙方负责解决施工过程中的事件,自行解决施工条件、设备和工人的安全问题。如发生工人伤亡和其他意外事故,乙方承担全部赔偿责任,与甲方无关。
4、所有施工人员、管理人员和与工程项目相关的人员的工资问题由乙方自行解决,与甲方无关。
5、负责施工项目的质量和安全,对质量问题和事故承担完全责任,甲方不承担任何责任。
6、乙方必须办理本工程工地所有劳务人员的意外伤害保险并接受甲方监督。如果不为工人购买保险,则工人不能上岗。如果发生工地上的安全事故,与甲方无关。
7、乙方承担本工程产生的所有罚款,与甲方无关。
8、按时向甲方缴纳管理费,如果乙方需要甲方提供其他服务,乙方负责支付甲方工作人员的工资和差旅费用。
9、乙方需要甲方提供帮助时,乙方应支付相关费用。
乙方责任:
1、乙方同意执行甲方与建设方签订的《建设工程施工合同》,自行组织施工人员,并提供所需的机械设备、工具和安全装备。进场施工人员必须按照规定进行登记,持有身份证、计生证、劳务证和专业技术工种岗位证等相关证件。乙方为进场施工人员购买人身意外保险,并接受甲方开办的安全教育并通过考试。未经登记或擅自上岗者,每人每次罚款500元,罚款归甲方所有。
2、因工程延误工期、质量问题或乙方违规,导致工人意外事故伤亡或承担赔偿责任,全部由乙方承担。
3、乙方承担甲方与_______签订的《建筑工程劳务分包合同》待定责任。如法院判决甲方承担赔偿责任,甲方有权向乙方追偿。
4、乙方不得与_______串通解除甲方与_______签订的《建筑工程劳务分包合同》,或寻找其他劳务公司。
5、乙方不得与工程建设方和工程承包方串通隐瞒或改变工程结算的工人工资和机械费用。
6、因施工人员伤亡事故或欠工人工资,乙方承担工人起诉要求赔偿或支付工资的责任。
7、工程竣工、验收、结算时,乙方应通知甲方参与,提供工程价格结算资料给甲方。
8、如果乙方中途解除工程或无法继续履行,乙方应按工程量结算出人工费和机械费的千分之四支付给甲方。
9、乙方必须及时支付甲方支付给工人的工资。如乙方挪用工人工资造成后果,由乙方承担,甲方不负责任。
六、本合同签字盖章后生效,工程完工后失效。一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方:_______
法定代表人:
乙方代表人:
签署日期:
挂靠合同完整版参考2
甲方与乙方友好协商后达成以下协议:
一、工程名称和劳务造价:长丰县人武部院区绿化及体检中心改造装修施工项目。
二、合同目的:甲方同意使用乙方的营业及建筑劳务分包资质,办理建筑施工备案手续。
三、乙方的权利义务:
1、乙方向甲方收取劳务服务费,并在三日内付清。
2、乙方只提供建筑劳务分包备案所需的资料和手续,不参与具体的建筑施工。乙方签订的分包合同无实际法律效果。
3、如果甲方需要发票,乙方收取1%的管理费,税费由甲方自理。
4、乙方应尽可能配合甲方的合理要求,并提供良好的服务。
四、甲方的权利义务:
1、甲方可以获取乙方的企业资料和资质证书,办理建筑施工备案手续。
2、甲方负责支付工程产生的劳务工资,以及民工的培训和安全教育等事项。乙方不参与施工过程中的用工管理。
3、甲方自行办理具体的合同、施工、保险、税务、财务、银行、统计等事项,与乙方无关。
4、甲方在建筑施工过程中发生安全、质量责任事故等意外,由甲方独立承担处理,乙方不承担责任。甲方若因此给乙方带来诉讼或经济损失,甲方需承担损失,并向乙方支付名誉损失费(每次不低于壹拾万元)。
五、其他:
1、甲乙双方确认,另行签订的建筑劳务分包施工合同仅用于政府备案,不约束双方权利义务。
2、未尽事宜由甲乙双方友好协商解决,如无法协商解决,任何一方有权向乙方所在地人民法院起诉。
3、本协议自双方签字或盖章之日起生效,工程完工后失效。一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:合肥永达装饰工程有限公司 日期
乙方:安徽省金正建筑劳务有限公司 日期
挂靠合同完整版参考3
挂靠方:(以下简称甲方)
被挂靠方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《公司法》的相关规定,甲方与乙方就甲方挂靠乙方经营一事进行充分协商,达成以下条款,双方愿共同遵守。
【分公司设立】
第一条:甲方将以乙方名义在省市县区的具体地址设立分公司,分公司的名称为(填写名称),经营范围为(填写范围)。
【费用负担】
第二条:从分公司设立到注销期间的所有费用,包括但不限于开办费用、日常管理费用、人工工资、政府税负等,由甲方承担。
【经理委派】
第三条:为了方便甲方对外经营,甲方将指派(填写经理姓名)作为分公司经理。在分公司经营期间,经理负责对外经营,但不得与乙方利益发生冲突,包括但不限于接触乙方的客户资源或进驻乙方已经开发的市场等。
【管理费用】
第四条:在分公司经营期间,甲方因使用乙方的品牌资源,需向乙方交纳一定的管理费用。管理费用按季度交纳,每个季度的管理费用为(填写金额),第一季度的管理费用包括第一季度的费用和保证金,在合同签订之日交纳。如果甲方逾期未交纳管理费用,需要支付该季度管理费用的10%作为滞纳金。如果在第二个季度开始前仍未交纳,乙方有权终止合同。
【自负盈亏】
第五条:在分公司经营期间,甲方独立承担盈亏责任,与乙方无关。如果因甲方的债权、债务纠纷导致乙方承担清偿责任或遭受损失,甲方应当赔偿并承担违约责任。
【经营范围】
第六条:在分公司经营期间,甲方应当依法合规经营,不得从事法律、法规、政策、地方法规或当地政令禁止或限制的行业或项目。否则,甲方承担所有法律责任,并为乙方造成的损失负责。
【商誉保障】
第七条:甲方有义务维护乙方的商誉。在经营期间,如果与第三方发生争议,甲方应以乙方利益为重,及时采取措施化解纷争,维护乙方的商誉。如果无法解决,甲方应及时向乙方报告,并承担由此造成的损失。
【诚信保障】
第八条:为确保在经营期间不会增加乙方的债权、债务或给乙方造成损失,甲方愿以(填写担保方式)作为担保。在分公司注销后并清算完毕债权、债务前,甲方无任何负担对第三方债务。但如果甲方隐瞒或未及时主张产生的债务,在法律允许的情况下,甲方仍需承担清偿或赔偿乙方损失的责任。
【违约责任】
第九条:在本协议履行期间,如果甲方违反协议的任何情况,乙方有权单方解除合同。解除合同并不免除甲方应承担的债权、债务清算、赔偿和法律责任。
【生效与终止】
第十条:本协议自双方签字之日起生效,甲方办理完毕抵押担保后生效。本协议在分公司所有债权、债务清算完毕,并不存在法律诉讼等争议情况下终止。
第十一条:本协议终止后,甲方不得再以任何方式使用乙方的品牌、公司名称或其他资源,否则乙方有权要求甲方承担侵权赔偿责任。
第十二条:因甲方违反本协议而给乙方造成的损失包括但不限于直接损失、代为赔偿第三方的费用、双方或第三方产生的诉讼费用和律师费用等。
第十三条:在本协议履行期间,如发生争议,双方应友好协商,避免诉讼。如果协商不成,任何一方可向乙方公司所在地法院提起诉讼。
第十四条:本协议一式两份,双方各执一份,具有法律效力。
甲方:(签字) 乙方:(签字)
年 月 日 年 月 日
挂靠合同完整版参考4
甲方与乙方根据建设部的要求,为了确保工程质量和进度,实现安全生产和文明施工,签订了项目施工管理协议。根据协议的内容,甲方将组建项目领导班子,乙方将负责项目施工并服从甲方的管理和领导。
根据协议的第一条,乙方承担土建、水、电、暖等施工内容,并遵守甲方与业主签订的建设工程施工协议的全部条款。
协议的第二条涉及财务管理,乙方需要向甲方支付7%的管理费,并提供80%的材料发票和20%的工人工资领取详单。甲方将不能挪用或截留业主拨付的工程款项,只能扣除乙方应缴纳的管理费和税金后一次性支付给乙方。甲方委派的管理人员的工资和工程所需费用由乙方承担。如果业主拖欠工程款项,乙方不能向甲方催要,甲方可以协助乙方向业主追要,相关费用由乙方承担。乙方在履约期间发生的债权债务等问题也由其全权负责。
协议的第三条要求乙方进行安全和文明施工管理。乙方需要设立安全领导小组,配备专职和兼职安全员,并建立安全管理体系。乙方要加强安全教育,执行安全技术规范和规则,并采取有效的安全防护措施。如果发生安全事故,乙方要立即向甲方报告,并按规定上报有关部门。乙方对于安全事故的全部责任和经济损失将由其承担。
协议的第四条涉及质量管理。乙方要按照标准、规范和设计要求进行质量检查,接受甲方和有关部门的检查和监督。乙方需要在验收前通知甲方进行隐蔽工程验收,并按照验收提出的整改意见进行返修。乙方要保证施工质量符合要求,如出现返工或修改,费用由乙方承担。乙方还需要按时完成施工,如出现工期延误导致的处罚和损失由乙方承担。
协议的第五条规定了质量保修的事项。
协议的第六条要求乙方严格按照甲方和业主的要求进行施工,遵守法律和规章制度,配合其他施工单位。乙方要制定施工技术措施,保护施工场地周围的建筑物和管线,并保护好已完工的工程成品。乙方还要做好施工日志和隐蔽工程记录,提供相关经济资料给甲方归档。
协议的第七条规定了未尽事宜由双方协商解决。
协议的第八条规定了合同的份数和生效方式。
以上是甲乙双方签订的项目施工管理协议,旨在保障工程质量和进度,实现安全生产和文明施工。双方将按照协议的要求,共同努力完成工程,并解决合作过程中的问题。
挂靠合同完整版参考5
甲方:公司名字
乙方:个人名字 性别: 身份证号: 挂靠人:个人名字 性别: 身份证号: 乙方和挂靠人之间有某种关系。由于个人原因,乙方申请让甲方公司代办社保事宜。经过友好协商,甲方、乙方和挂靠人达成以下共识:
一、 甲方的责任:
1、 甲方按照公司员工标准为挂靠人代办社保;
2、 甲方与挂靠人的关系仅限于代办社保,不存在劳动关系。
二、 乙方和挂靠人的法律责任:
今天小编精心为大家整理了一些有关于 挂靠合同完整版参考模版内容,欢迎阅读和下载。
挂靠合同完整版参考1
甲方:____公司
乙方:______
双方为了承包______部分土建、钢构厂房、综合楼等项目工程,达成了合作协议。根据协商一致的原则,为明确双方的权利和义务,特此订立以下条款:
一、工程概况
1、工程名称:_____部分土建、钢构厂房、综合楼等项目。
2、工程地点:_____第号地块
3、工程内容:_______部分土建、钢构厂房、综合楼等项目。
三、合同价额:___万元(以结算为准),其中人工劳务费和机械费____万元
四、甲方的基本权利与义务
权利:
1、甲方根据_____公司的拔款情况支付劳务管理费,扣除千分之四的管理费后,按工人工资清单支付给施工工人。甲方不承担乙方的其他费用,如税金和违约金等。
2、如果乙方需要甲方提供发票,乙方负责缴纳税费。
3、甲方有权保护本公司和乙方的利益,防止受到损害。
4、如果乙方有损害甲方声誉和形象的行为,甲方有权单方面解除合同,但不退还管理费。
义务:
1、甲方在合同生效后向乙方提供相关资质和证件。
2、如果业主不能及时支付劳务工人工资,甲方有义务协助乙方向业主追讨,乙方放弃追究甲方支付工人工资责任和赔偿。
3、根据合理的要求,甲方尽可能提供好的服务。
4、不得违反合同规定干涉乙方的经营自主权。
五、乙方的权利与义务
权利:
1、有权决定乙方的机构设置、人事任免和人员招聘。
2、有权根据规定进行奖惩,招聘和辞退违纪人员。
3、实行内部独立核算、自负盈亏。
4、所有正常利润归乙方所有,不受甲方干涉。
义务:
1、在施工过程中严格遵守国家法律法规和甲方的规章制度。
2、乙方必须将农民工工资支付到甲方账户,并提供乙方管理人员和民工工资表花名册给甲方。
3、乙方负责解决施工过程中的事件,自行解决施工条件、设备和工人的安全问题。如发生工人伤亡和其他意外事故,乙方承担全部赔偿责任,与甲方无关。
4、所有施工人员、管理人员和与工程项目相关的人员的工资问题由乙方自行解决,与甲方无关。
5、负责施工项目的质量和安全,对质量问题和事故承担完全责任,甲方不承担任何责任。
6、乙方必须办理本工程工地所有劳务人员的意外伤害保险并接受甲方监督。如果不为工人购买保险,则工人不能上岗。如果发生工地上的安全事故,与甲方无关。
7、乙方承担本工程产生的所有罚款,与甲方无关。
8、按时向甲方缴纳管理费,如果乙方需要甲方提供其他服务,乙方负责支付甲方工作人员的工资和差旅费用。
9、乙方需要甲方提供帮助时,乙方应支付相关费用。
乙方责任:
1、乙方同意执行甲方与建设方签订的《建设工程施工合同》,自行组织施工人员,并提供所需的机械设备、工具和安全装备。进场施工人员必须按照规定进行登记,持有身份证、计生证、劳务证和专业技术工种岗位证等相关证件。乙方为进场施工人员购买人身意外保险,并接受甲方开办的安全教育并通过考试。未经登记或擅自上岗者,每人每次罚款500元,罚款归甲方所有。
2、因工程延误工期、质量问题或乙方违规,导致工人意外事故伤亡或承担赔偿责任,全部由乙方承担。