今天小编精心为大家整理了一些有关于房屋建设工程施工合同内容，欢迎阅读和下载。
甲方和乙方签订了一份建房施工合同。根据合同，甲方要建一栋两层的房屋，一层约有多少平方米，二层约有多少平方米，乙方负责承包施工。双方都希望在平等、互利和诚信的原则下，确保工程的安全、优质、高效和低耗。以下是合同的主要条款：
1.承包方式：采用包工不包料的方式承包。
2.承建项目：乙方按照设计图纸或甲方要求进行施工。包括建筑的墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装饰等等。
3.承包价格：每平方米人民币多少元，建筑面积按每层楼外墙计算。
4.付款方式：合同签订后，预付30%，完成一些工程后支付50%，完成第二层和屋顶后支付75%，工程全部完工后支付90%，预留10%作为质量保证金，一年内无质量问题后支付剩余款项。
5.双方责任：甲方负责提供水电和建筑材料，乙方负责施工和保管材料。
6.质量要求：乙方必须按照国家规定的房屋质量标准进行施工，不合格的部分需要返工，费用由乙方承担。
7.注意安全：乙方要采取劳保和施工防护措施，确保安全施工。如果因乙方的原因导致工伤或他人损伤等事故，乙方需承担责任和费用。
8.工期要求：主体工程工期为75天，乙方需在规定时间内完成工程。
9.后期维修：由于乙方质量问题产生的维修费用和赔偿责任由乙方承担。
10.其他：双方有其他未尽事宜，可协商解决，按照国家和地方的标准执行。
这份合同一式两份，双方各保留一份。合同自签字之日起生效。
从学界对农村建房施工合同纠纷案由定性的问题来看，有两种观点。一种认为应该将其认定为建设工程合同纠纷，另一种认为应该认定为承揽合同。根据《合同法》的相关规定，本人认为将农村建房施工合同认定为建设工程合同更符合立法本意。此外，最高人民法院关于修改《民事案件案由规定》的决定也将农村建房施工合同纠纷归类为建设工程合同纠纷。将农村建房施工合同认定为建设工程合同有利于规范农村建筑市场秩序，促进相关行政管理部门制定实施农村建筑市场的配套政策，推动农村建筑市场的规范发展。
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合当地的施工情况，为了明确双方的责任并确保施工质量和进度，经过双方的协商，我们制定了以下协议：
一、工程地点：塔儿山村一组楼子湾。
二、承包方式及范围：
1.本项目为土建工程，甲方以包工不包料的方式承包给乙方。总建筑面积为X平方米（建筑面积以滴水为界），人工费为X元/平方米，工程总价款为X元。竣工后根据实际情况结算。
2.包括基础、主体、内外装修、吊板、浇面、机械设备、脚手架、梁、柱、模型板等五金件由乙方负责，浇面模型由甲方承担。
三、开工时间定于X年X月X日，主体工程预计完成时间为X年X月X日。
四、付款方式：基础工程完成后支付X元，第一层盖板完成后支付X元，第二层盖板完成后支付X元，第三层盖板完成后支付X元，第四层盖板完成后支付X元，余款在验收合格后的十天内一次性付清。
五、甲方负责事项：在开工前，甲方需办理好城建办的相关手续和地税的税费。同时，在开工前也需做好“三通一平”的工作，确保工地用电符合要求，并指定专人驻扎在工地上，代表甲方随时对工地的质量进行检验，如发现问题，及时协助乙方解决。
六、乙方负责事项：乙方必须按照甲方提供的施工图纸进行施工，并由工地负责人协助甲方代表进行图纸会审和变更工作。工程开工后，不得将工程转包给其他单位或个人进行施工。施工队负责人有责任负责工地的一切事务，包括组织人员施工、工程质量、安全、工期、管理和结算等。
七、违约责任：如果甲方未按时供应原材料或未按时支付施工进度款，或未及时解决施工中的实际困难，属于违约行为。乙方无故停工、偷工减料或拖延工期，也属于违约行为。
八、此合同一式四份，甲乙双方各执一份，交城建办和项目部各一份。合同自签署之日起生效，请双方共同遵守，不得反悔。
甲方签字：乙方签字：
发包方：承包方：
年月日
甲乙双方就施工合作达成以下协议：
1.按照实际浇灌面积计算，每平方米400元，包工包料，包括地面、内外墙的粉刷（不包括刮白、外墙砖、门窗、水电）。乙方要按照甲方的要求提供材料，并确保施工质量。如果乙方的材料不符合甲方的要求，甲方有权要求乙方停止施工，直到材料符合要求为止。具体的材料要求包括：钢筋使用南钢海鸥牌，现浇使用青溪丰水泥425号，墙体使用乌金，蓝石水泥325号。基础钢筋要求为每组18根上部和5根下部，腰筋为14根，夹心柱每组4根独立圆柱和8根楼面。主房的主筋为8根，15公分一网，板筋为6.5公分，20公分一网，板面厚度不得小于10公分。圈梁厚度为24公分，钢筋为4根12。跨梁厚度为40公分，钢筋为4根18。牛腿上部为2根20，下部为2根12。连续梁上部为2根16，下部为2根14。沙石使用打石和清水粗沙，一层楼高为3.6米，二、三层楼高为3.2米。接墙使用红砖，宽度为0.27米的实心砖。
2.基础厚度为80公分（50公分地梁，30公分大方脚），如果需要打桩、建化粪池、楼面护栏等其他工程，双方另行商议。
3.甲方向乙方的付款方式如下：
-预付1万元用于购买基础所需的钢筋。
-主体一层购买钢筋预付1万元，一层现浇完工后支付80%给乙方，二、三层付款方式相同。阳台和飘檐的付款按实际面积的50%计算。
-在粉刷工程进行时，适当预付工程款。房屋施工完毕后，一次性支付全部工程款，但保留20__元作为质保金。如果房屋在6个月内没有质量问题，质保金将退还给乙方。
4.乙方在施工过程中，除了保证施工质量，还要注意安全施工。如果乙方在施工过程中发生人身安全事故，甲方不承担任何责任。
5.工程期限：甲方拆除老房后，乙方应在10天内开始施工。乙方开始施工后，需要在3个半月内完成工程（不包括因为下雨或城管的耽误时间）。该协议一式二份，双方签字后生效。
6.对于未尽事宜，双方将进行协商解决。
甲方：
乙方：
年月日年月日
甲方和乙方签订了一份建筑承包合同，根据合同内容，甲方需要在原来的房屋顶上加盖一层，面积为（长）米×（宽）米，总计（面积）平方米。乙方负责承包施工。双方本着平等、互利、诚信的原则，确保工程安全、优质、高效、低耗，经过双方协商同意签订了这份合同。
根据合同，承包方式采用包工不包料的方式。甲方提供建房所需的所有材料，包括红砖、黄沙、砌块、石子、水泥、落水管、铁钉、扎丝、水电等等。乙方则提供劳务、施工技术、施工工具以及生产生活的一切用具。
承建项目包括甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土以及地面、室内粗粉刷、前沿外墙粉刷、后沿外墙面粉水泥砂浆、落水管。此外，顶层层面还要进行加浆磨光，同时要做好防渗透水处理。
根据合同约定，每平方米的承包价格为（金额大写）元（小写）元。付款方式为合同签订完毕后，工具进场，人员到位时预付（金额）%，完成砖砌后付到（金额）%，完成屋顶处理后付款（金额）%。工程全部完工且无质量问题后，待门窗安装完毕后清尾款一次性交清。
双方在合同中明确了各自的责任。甲方负责提供水电并及时进场原材料。乙方必须保证工程质量和进度，按照设计图纸和甲方要求施工，节约材料并妥善保管，不得丢失。
合同还规定了工程的质量要求，乙方必须按照国家规定的房屋质量标准和要求进行施工。如果发现不合格，乙方需要负责返工，并承担返工费用，或者由甲方在乙方工程款中扣除。
为了施工安全，乙方需要负责劳保措施和施工防护安全措施，确保安全施工。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位导致工伤或他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不承担任何责任和费用。双方还要进行文明施工，注重职业道德和清洁卫生。
合同中还规定了工期要求，主体工程工期为（天），从合同签订次日起计算。如果乙方无故拖延工期，将按每天扣除总施工金额的（金额）%进行处罚。乙方需要提前向甲方提出所需材料的计划，以便甲方及时准备。如果甲方准备不到位，乙方可以向甲方索取工人补贴，具体数额双方协商解决。
对于后期维修，如果由于乙方质量问题而产生维修费用，乙方需要承担，并承担由此产生的相关赔偿和责任。
在合同的最后，双方约定了其他未尽事宜，双方将按照国家和本地标准严格执行。合同一式三份，甲方、乙方和证明人各执一份，合同自签字之日起生效。双方都要按照合同约定履行各自的责任。
发包方（签字）：__________________
承包方（盖章）：__________________
日期：_________年______月______日
甲方：_________________
乙方：_________________
现在有乙方正在承包甲方发包的工程。根据相关法律法规以及具体情况，甲方和乙方在平等自愿的基础上进行协商，并达成以下条款，双方共同遵守执行。
一、工程概况：
1.工程名称：_________________
2.工程地点：_________________
3.承包内容：_________________
4.承包范围：_________________
5.承包方式：_________________
6.质量要求：_________________
7.工期要求：_________________
二、甲方工作：
1.甲方指派驻工地代表，负责履行合同事宜。全面负责现场管理工作，并监督检查乙方的工程质量、进度和安全文明等工作。
2.提供临时水电给乙方使用。
三、乙方工作：
1.乙方作为驻工地代表，常驻现场，负责履行合同范围内的责任。按照甲方要求组织施工，保质保量按时完成施工任务，并服从甲方工地代表的监督和管理。
2.协调各相关工种间的配合工作，并负责竣工验收前的成品保护工作。
3.未经甲方同意，不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。
四、质量约定：
1.乙方必须严格按照甲方要求、施工图纸、作法说明和设计变更等进行施工。工程质量需达到施工合同要求，并按照相关质量验收规范（GB50210-20__、GB50303-20__、GB50242-20__、GB50327-20__等）进行评定验收。
2.如果由于乙方责任导致质量不合格或无法通过验收，乙方需承担返工费用，工期不延长。
3.如果由于甲方提供的材料质量不合格影响工程质量，甲方需承担返工费用，工期延长。
五、工期约定：
1.如果甲方无法按时支付乙方工程进度款导致工期延长，工期顺延。
2.如果乙方因自身责任导致无故停工或窝工，工期不延长。
3.由于气候等不可抗力因素导致工期延长，工期顺延。
六、价款和结算约定：
1.双方商定本工程合同承包价格为每平米__________元人民币。
2.承包价格包含人工费。
3.付款方式：_________________现金
a.开工后1日内，甲方支付10000元作为乙方的前期进场费。
b.每施工完成100米后，甲方结款一次。
c.剩余款项的5%将在一年后结清。
七、材料约定：
1.甲方负责及时联系并提供乙方所需材料，并按时到场。乙方验收入库后负责保管。如果由于乙方保管不善导致损坏，乙方需按照价格赔偿。
2.乙方必须在预算定额范围内使用材料（包括临时电）。材料损耗按照定额计算，超过的不合理材耗将由乙方自行承担，并相应扣减承包价格。
3.乙方不得擅自挪用甲方提供的进场材料。
八、安全生产约定：
1.甲乙双方将另行签订安全协议，作为本合同的附件，并具有同等的法律效力。
2.乙方必须严格遵守甲方和物管部门的规章制度，以及对文明施工和安全生产的要求。
3.乙方必须严格遵守安全协议的条款，禁止在施工现场发生违法乱纪等行为。
九、违约责任约定：
1.乙方必须自行完成本施工任务，严禁将本项目再次进行分包或转包。
2.如果由于乙方责任延误工期或超过完工期限，乙方需向甲方支付违约金_______________元，每延期一天支付一次。
3.乙方必须为进场施工人员购买人身保险。如果施工中发生安全生产事故导致人身伤害或财产损失，乙方需承担经济赔偿责任。
4.如果乙方违约导致甲方经济损失，乙方需承担经济赔偿责任，且甲方有权单方终止合同。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份。自签订之日起生效，履行完毕后终止。对于未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方（签章）：_________________
乙方（签字）：_________________
发包方：甲方
身份证号：填写身份证号
通讯地址：填写通讯地址
联系方式：填写联系方式
承包方：乙方
法定代表人：填写法定代表人姓名
通讯地址：填写通讯地址
联系方式：填写联系方式
风险告知：为了防止欺诈行为，发包方在签订合同之前应事先了解承包方的主要情况，包括确认承包方的身份是否真实合法，该工程公司是否合法注册，是否具备从事相关工程的资质等。如果承包方是代理人签约的，还需确认代理人是否有授权委托书。同时，发包方还应了解承包方的经营范围和社会信誉等以确定其履约能力，如有必要可以去参观承包方正在施工的工地。
甲方现需新建一栋房屋，根据平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方在本建设工程施工事项上达成一致，特订立本合同。
第一条、工程承包形式
今天小编精心为大家整理了一些有关于房屋建设工程施工合同内容，欢迎阅读和下载。
甲方和乙方签订了一份建房施工合同。根据合同，甲方要建一栋两层的房屋，一层约有多少平方米，二层约有多少平方米，乙方负责承包施工。双方都希望在平等、互利和诚信的原则下，确保工程的安全、优质、高效和低耗。以下是合同的主要条款：
1.承包方式：采用包工不包料的方式承包。
2.承建项目：乙方按照设计图纸或甲方要求进行施工。包括建筑的墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装饰等等。
3.承包价格：每平方米人民币多少元，建筑面积按每层楼外墙计算。
4.付款方式：合同签订后，预付30%，完成一些工程后支付50%，完成第二层和屋顶后支付75%，工程全部完工后支付90%，预留10%作为质量保证金，一年内无质量问题后支付剩余款项。
5.双方责任：甲方负责提供水电和建筑材料，乙方负责施工和保管材料。
6.质量要求：乙方必须按照国家规定的房屋质量标准进行施工，不合格的部分需要返工，费用由乙方承担。
7.注意安全：乙方要采取劳保和施工防护措施，确保安全施工。如果因乙方的原因导致工伤或他人损伤等事故，乙方需承担责任和费用。
8.工期要求：主体工程工期为75天，乙方需在规定时间内完成工程。
9.后期维修：由于乙方质量问题产生的维修费用和赔偿责任由乙方承担。
10.其他：双方有其他未尽事宜，可协商解决，按照国家和地方的标准执行。
这份合同一式两份，双方各保留一份。合同自签字之日起生效。
从学界对农村建房施工合同纠纷案由定性的问题来看，有两种观点。一种认为应该将其认定为建设工程合同纠纷，另一种认为应该认定为承揽合同。根据《合同法》的相关规定，本人认为将农村建房施工合同认定为建设工程合同更符合立法本意。此外，最高人民法院关于修改《民事案件案由规定》的决定也将农村建房施工合同纠纷归类为建设工程合同纠纷。将农村建房施工合同认定为建设工程合同有利于规范农村建筑市场秩序，促进相关行政管理部门制定实施农村建筑市场的配套政策，推动农村建筑市场的规范发展。
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合当地的施工情况，为了明确双方的责任并确保施工质量和进度，经过双方的协商，我们制定了以下协议：
一、工程地点：塔儿山村一组楼子湾。
二、承包方式及范围：
1.本项目为土建工程，甲方以包工不包料的方式承包给乙方。总建筑面积为X平方米（建筑面积以滴水为界），人工费为X元/平方米，工程总价款为X元。竣工后根据实际情况结算。
2.包括基础、主体、内外装修、吊板、浇面、机械设备、脚手架、梁、柱、模型板等五金件由乙方负责，浇面模型由甲方承担。
三、开工时间定于X年X月X日，主体工程预计完成时间为X年X月X日。
四、付款方式：基础工程完成后支付X元，第一层盖板完成后支付X元，第二层盖板完成后支付X元，第三层盖板完成后支付X元，第四层盖板完成后支付X元，余款在验收合格后的十天内一次性付清。
五、甲方负责事项：在开工前，甲方需办理好城建办的相关手续和地税的税费。同时，在开工前也需做好“三通一平”的工作，确保工地用电符合要求，并指定专人驻扎在工地上，代表甲方随时对工地的质量进行检验，如发现问题，及时协助乙方解决。
六、乙方负责事项：乙方必须按照甲方提供的施工图纸进行施工，并由工地负责人协助甲方代表进行图纸会审和变更工作。工程开工后，不得将工程转包给其他单位或个人进行施工。施工队负责人有责任负责工地的一切事务，包括组织人员施工、工程质量、安全、工期、管理和结算等。
七、违约责任：如果甲方未按时供应原材料或未按时支付施工进度款，或未及时解决施工中的实际困难，属于违约行为。乙方无故停工、偷工减料或拖延工期，也属于违约行为。
八、此合同一式四份，甲乙双方各执一份，交城建办和项目部各一份。合同自签署之日起生效，请双方共同遵守，不得反悔。
甲方签字：乙方签字：
发包方：承包方：
年月日
甲乙双方就施工合作达成以下协议：
1.按照实际浇灌面积计算，每平方米400元，包工包料，包括地面、内外墙的粉刷（不包括刮白、外墙砖、门窗、水电）。乙方要按照甲方的要求提供材料，并确保施工质量。如果乙方的材料不符合甲方的要求，甲方有权要求乙方停止施工，直到材料符合要求为止。具体的材料要求包括：钢筋使用南钢海鸥牌，现浇使用青溪丰水泥425号，墙体使用乌金，蓝石水泥325号。基础钢筋要求为每组18根上部和5根下部，腰筋为14根，夹心柱每组4根独立圆柱和8根楼面。主房的主筋为8根，15公分一网，板筋为6.5公分，20公分一网，板面厚度不得小于10公分。圈梁厚度为24公分，钢筋为4根12。跨梁厚度为40公分，钢筋为4根18。牛腿上部为2根20，下部为2根12。连续梁上部为2根16，下部为2根14。沙石使用打石和清水粗沙，一层楼高为3.6米，二、三层楼高为3.2米。接墙使用红砖，宽度为0.27米的实心砖。
2.基础厚度为80公分（50公分地梁，30公分大方脚），如果需要打桩、建化粪池、楼面护栏等其他工程，双方另行商议。
3.甲方向乙方的付款方式如下：
-预付1万元用于购买基础所需的钢筋。
-主体一层购买钢筋预付1万元，一层现浇完工后支付80%给乙方，二、三层付款方式相同。阳台和飘檐的付款按实际面积的50%计算。
-在粉刷工程进行时，适当预付工程款。房屋施工完毕后，一次性支付全部工程款，但保留20__元作为质保金。如果房屋在6个月内没有质量问题，质保金将退还给乙方。
4.乙方在施工过程中，除了保证施工质量，还要注意安全施工。如果乙方在施工过程中发生人身安全事故，甲方不承担任何责任。
5.工程期限：甲方拆除老房后，乙方应在10天内开始施工。乙方开始施工后，需要在3个半月内完成工程（不包括因为下雨或城管的耽误时间）。该协议一式二份，双方签字后生效。
